最新果苗买卖合同(5篇)
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
最新果苗买卖合同(5篇)篇一
卖方： (简称甲方)
买方： (简称乙方)
第一条、转让标的物及价格
1、甲方愿意将其位于____________内原绿化地所有的乙方可用的苗木(主要树种和数量为： …等)出售给乙方。
2、甲方同意以__________ 人民币的价格一次性出售给乙方。
第二条、付款方式
乙方将所有可用的苗木全部移走后一次性付款给甲方。
第三条、双方权利义务
1、甲方确认上述出售给乙方的苗木是合法的、产权清晰，没有权属和任何经济纠纷。否则甲方愿意承担一切法律责任和由此给乙方带来的一切经济损失并支付违约金。
2、合同签订后，甲方愿意为乙方提供采挖树苗的便利条件。负责处理采挖、运输过程中的一切纠纷、及各部门、村委会、人员阻碍、干涩、刁难等一切不利于采挖、运输及买卖的一切行为。否则甲方愿意承担一切法律责任和由此给乙方带来的一切经济损失并支付违约金。
3、 甲方负责办理树苗采挖及运输的相关合法手续(手续费自理)，所有手续必须在合同签订后10个工作日内完成以免延误乙方采挖及运输树苗。
4、 合同签订后，甲方保证该批苗木是完整的，不存在人为的破坏和偷挖苗木的情况发生。
5、 乙方自行采挖和运输树苗，所产生的费用由乙方自行承担。在甲方提供相关树苗采挖及运输的相关合法手续之日起3个月内完成所有苗木的移栽。
第四条、争议解决
合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成受诉法院为昆明市中级人民法院，胜诉方与诉讼相关的诉讼费、律师费等由败诉方根据败诉比列为对方承担。
第五条、合同效力
1、本合同一式两份经双方签字认可之后生效，甲乙双方各执一份。
2、本合同期限为双方货、款两清。
第六条、违约责任
1、甲、乙双方合同签定后，任何一方违反上述条款均为违约。双方同意违约金定为10万元人民币(大写：壹拾万元整)。
2、由于一方违约给对方造成其他损失的由违约方赔偿该损失。
甲方(签章) ：
乙方(签章)：
日期： 年 月 日
最新果苗买卖合同(5篇)篇二
甲方： (以下筒称为甲方)
乙方： (以下筒称为乙方)
一、甲方向乙方提供苗木的名称、数量、规格和价格见下表：
二、供苗时间、地点、方式
1、供苗时间、地方：甲方于 年 月 日至 月 日向乙方提供上述苗木。具体交货日期由乙方在上述时间段内自行确定，但须提前三天通知甲方。
2、苗木交货地点和方式：甲方负责将苗木运送到乙方指定地点交货，运输费用由甲方承担。
3、苗木栽植：本合同所供苗木由甲方负责栽植，苗木栽植后包活三个月。
三、苗木质量验收标准及验收方法
1、验收标准：甲方向乙方提供的苗木除达到上表中的规格要求外，还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、无病虫害。
2、验收方法：交货时，乙方按排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木质量和数量。甲方将苗木栽植完成后，乙方派专人进行验收。
四、付款方式
本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格,包括苗木采购、运输、栽植人工费用。货到乙方位于九龙坡区工地经乙方验收合格后，乙方向甲方支付苗木款的60%,甲方栽植完成后乙方向甲方支付苗木款的35%，三个月包活期满后乙方向甲方付清支付余下的苗木款。双方约定，上述款项在甲方办理付款手续后7个工作日内付清。
五、违约责任
若乙方在签署本合同后，中途减少苗木的购买数量，乙方须按减少苗木株数总价格的30%作为违约金赔偿给甲方。若乙方不能按合同约定及时支付苗木款，则以未付金额千分之二每天的标准向甲方支付滞纳金。若甲方提供的规格或质量达不到合同要求，或是苗木在三个月包活期内出现死亡，甲方应负责更换。若甲方确不能按合同要求向乙方提供苗木，甲方应按涉及苗木总价的30%向乙方支付违约金。
六、其他约定
1、由于甲方苗木所在地遭遇人力不可抗拒的自然灾害(如：瘟疫、战争、强震、冰雹、狂风、洪水)造成甲方不能或者不能完全履行合同的情况下，甲方不承担违约责任。
2、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成可向双方各自所在地仲裁委员会寻求仲裁调节，仲裁调节不成，可向双方所在地人民法院起诉。
3、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自双方签字之日起效。
最新果苗买卖合同(5篇)篇三
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
一、本次采购苗木金额为：人民币：伍仟壹佰肆拾捌万玖仟叁佰零肆元整(51489304元) ，苗木名称、种类、规格、单位、数量按批次详见订货清单。
二、苗木采购清单。(附件 附后)
三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
四、付款方式：甲方在每批次苗木验收装车后与乙方据实结算。
五、观赏树质量：乙方保证所供观赏树达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。
六、违约责任：
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。
七、争议解决方式
合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
八、有效期
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从 年 月 日至 年 月 日。
九、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
最新果苗买卖合同(5篇)篇四
乙方
甲方委托乙方对苗木基地的苗木进行种植。经双方商定，签订如下合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
种植范围; ，约35亩
工程期限：本工程工期为壹个月，
二 承包形式
本工程采用包工包料护管理的形式由乙方组织施工。
三、组成合同的文件：
合同文件应能相互解释、互为说明，其组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、图纸
3、工程量清单
4、工程报价单或预算书
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五 质量标准及质量保证
1. 乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种和规格
六 付款方式
1、本合同采用固定综合单价方式
2、工程付款：
双方约定的工程款支付的方式和时间：
前付清。
（2） 施工完毕支付至工程总价的90%
七 甲、乙双方责任
1.甲方负责提供临时用房，提供水电，保证施工正常运行；
2.甲方协调、处理施工中发生的不可预见问题
4. 乙方负责派项目经理对工程实施全面负责。
八 违约责任
（一），甲方违约责任：
1．甲方不按时支付工程预付款,导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
2．甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。
本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（二）承包人违约承担的违约责任：
2,工程质量达不到招标文件要求，施工单位须无偿返工直至达到合格。
九 合同生效
双方约定合同副本份数： 份，甲乙双方各 _份。
合同订立时间：20xx年 __月__ 日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：
最新果苗买卖合同(5篇)篇五
乙方： 法人代表：
一、甲方向乙方采购苗木572110棵，金额为美金叁佰肆拾伍万壹仟贰佰壹拾元整.甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。
二、苗木采购明细：(美金)签订时间:
三、苗木质量要求：苗木规格符合采购明细表要求，无破皮，品种纯正率99%，成活率98%。苗__直，无病虫害，根系完整，无机械损伤，苗木不断头。
四、交货地点及方式：
1、交货时间：________年____月____日前
2、交货地点：自提
3、运输方式：汽车
五、验收方式：装车之前，由甲方当场验收所采购的苗木。苗木不符合甲方采购要求的，甲方有权退货并不支付任何款项。
开 户 行： 账 号：
七、运输及保险：由甲方负责
八、违约责任：
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按应付款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款，每日按应付金额的万分之一支付违约金。
九、争议解决方式
合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
十、有效期
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，有效期从________年____月日至________年____月____日。
十一、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方(签章) 乙方(签章) 代表人： 代表人：
